下载

1下载券

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 建设工程设计合同(一)

建设工程设计合同(一).doc

建设工程设计合同(一)

great-guo
2011-10-14 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《建设工程设计合同(一)doc》,可适用于经济金融领域

建设工程设计合同(一)建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:建筑行业(建筑设计甲级)农业行业(农业设计甲级)林业行业(林业设计甲级)市政(风景园林甲级)城市规划乙级发包人:设计人:签订日期:年月日中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局发包人:设计人:发包人委托设计人承担项目工程设计经双方协商一致签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率估算设计费(万元)层数面积方案初步设计施工图合计共计说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜。第五条本合同设计收费估算为万元人民币。设计费支付进度详见下表。·占总设计费付费额(万元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费第六次付费说明:提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。实际设计费按最终核定的面积计算。本合同履行后无定金。第六条双方责任发包人责任:发包人按本合同第三条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延超过规定期限天以上时设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作应按收费标准相应支付设计费。发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时如果设计人能够做到发包人应根据设计人提前投入的工作量向设计人支付赶工费。发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。所发生的费用自理。l发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目如发生以上情况发包人应负法律责任设计人有权向发包人提出索赔。设计人责任:设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责。设计人采用的主要技术标准是:国家现行相关法律法规及规范内蒙古自治区鄂尔多斯市当地地方法律法规及规范设计合理使用年限为年。设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。设计人交付设计资料及文件后按规定参加有关的设计审查并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件本年内项目开始施工负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工设计人仍负责上述工作但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费收费额由双方商定。设计人应保护发包人的知识产权不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任:在合同履行期间发包人要求终止或解除合同设计人未开始设计工作的不退还发包人已付的定金已开始设计工作的发包人应根据设计人已进行的实际工作量不足一半时按该阶段设计费的一半支付超过一半时按该阶段设计费的全部支付。发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过天以上时设计人有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建发包人均按条规定支付设计费。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失设计人除负责采取补救措施外应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的%。由于设计人自身原因延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间每延误一天应减收该阶段应收设计费的千分之二。合同生效后设计人要求终止或解除合同设计人应双倍返还定金。第八条其他发包人要求设计人必须派专业设计人员全程留驻施工现场进行配合与解决有关问题。留住施工现场期间所发生的费用有设计人承担。设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数设计人另收工本费。本工程设计资料及文件中建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时所需要费用由发包人承担。发包人委托设计人配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用除制装费外其他费用由发包人支付。发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务另行支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决。本合同发生争议双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构当事人又未达成仲裁书面协议的可向人民法院起诉。本合同一式份发包人份设计人份。本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。本合同生效后按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止。本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。其它约定事项:(详见设计合同补充协议)发包人名称:设计人名称:(盖章)(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:备案日期:年月日鉴证日期:年月日附件:工程勘察设计廉政责任书工程项目名称:工程项目地址:建设单位(甲方):勘察设计单位(乙方):为加强工程建设中的廉政建设规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为保护国家、集体和当事人的合法权益根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规相关政策以及廉政建设的各项规定。(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件自觉按合同办事。(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)不得为获取不当的利益损害国家、集体和对方利益不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往按照有关法律法规和程序开展业务工作严格执行工程建设的有关方针、政策尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范并遵守以下规定:(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员隶要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的按照管理权限依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的按照管理权限依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式四份由甲乙双方各执一份送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方单位:(签章)法定代表人:地址:电话:年月日甲方监督单位(盖章)年月日乙方单位:(签章)法定代表人:地址:电话:年月日乙方监督单位(盖章)年月日

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/17

建设工程设计合同(一)

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利