二级建造师考试《法规及相关知识》练习题

二级建造师考试《法规及相关知识》练习题 二级建造师考试《法规及相关知识》练习题 　单项选择题 　　1、在关于投标的禁止性规定中，招标者预先内定中标者，在确定中标者时，以此决定取舍属于( )。 　　A、投标人之间串通投标 B、投标人与招标人之间串通投标 C、投标人以行贿的手段谋取中标 　　D、投标人以非法手段骗取中标 　　2、在工程项目的保险中，如果土木建筑工程项目超过总价的( )，整个项目按建筑工程一切险投保。 　　A、10% B、20% C、30%　D、50% 　　3、施工企业与材料供应商签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 时约定违约金为1万元，现材料供应商违约，给施工企业造成损失1.5万元，施工企业要求材料供应商支付( )万元赔偿金。 　　A、2.5 　B、1.5　C、1　D、0 　　4、下列关于法律关系变更说法错误的是( )。 　　A、法律关系三要素中任何一个因素发生了变化就意味着法律关系发生了变化 　　B、法律关系主体数目可以增多或者减少，但不可以发生改变 　　C、客体变更可以是其范围变更，也可以是其性质的变更 　　D、法律关系主体与客体的变更，必然会导致相应的权利和义务，即内容的变更 　　5、收集、贮存危险废物必须()进行，且无安全处理的危险废物。 　A、混合　B、分类　C、集中　D、统一 　　6、招标人采用邀请招标方式，应当向( )个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 　　A、2　B、3　C、4　D、5 　　7、在法律没有特别规定及合同没有特别约定时，出现了( )的情况，一方当事人有权解除合同。 　　A、对方当事人有违约行为　源自建设工程教育网 　B、发生不可抗力事件，致使合同不能适当履行 　C、对方当事人在合同约定的期限内没有履行合同　D、以种类物为标的的合同，其标的部分损灭 　　8、当事人可以将合同标的物提存，一般提存到( )。 　　A、工商行政管理部门　B、行政主管部门　C、公证处　D、仲裁委员会 　9、根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中( )不是建设单位质量责任和义务的规定。 　A、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位 　　B、建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预 　　C、施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用 　　D、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，施工单位要有 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 　　10、法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力即为法律关系的( )。 　　A、中止　B、终止　C、中断　D、暂停 　　11、对于可撤销合同，受害方有选择合同效力的权利，这是依据( )原则。 A、严格责任原则　B、过错责任原则　C、意思自治原则　D、实际履行原则 　　12、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，要取消( )并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。 　　A、1～3年的投标资格　B、2～3年的投标资格　C、1～5年的投标资格　　D、2～5年的投标资格 　　13、开标地点应当为( )。 　A、招投标双方确认的地点　　B、建设行政主管部门指定的场所　 C、招标文件中预先确定的地点　D、投标人共同认可的地点 　　14、根据建筑工程一切险免赔额的规定，人身伤害的免赔额是( )。 　A、保险金额的0.5%　B、保险金额的5%　C、保险金额的1%　　D、没有免赔额 　　15、仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向( )申请执行。 　　A、当地人民政府　B、仲裁委员会　C、人民检察院　D、人民法院 　　16、根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由( )依法组建。 　A、县级以上人民政府　B、市级以上人民政府　C、招标人　D、建设行政主管部门 　　17、根据《反不正当竞争法》，侵犯商业秘密的，监督检查部门应当责令停止违法行为，可以根据情节处以( )的罚款。 　A、1～10万元　B、1～20万元　　C、5～20万元　D、5～30万元 　18、根据《公司法》，有限责任公司的董事会是由股东会选举产生的董事组成的业务执行机关，其成员为( )人。 　A、1～9　B、3～9　　C、3～13　　D、5～9 　　19、下列何种情形下仲裁协议不必然无效、可由当事人进行补充协议的情形是( )。 　　A、约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的　源自建设工程教育网 　　B、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议 　　C、对仲裁事项或仲裁委员会没有约定的 　　D、一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的 　　20、在缔约过程中，受要约人对要约的主要条款部分同意，部分作出变更的答复，性质上是( )。 　　A、部分承诺　　B、承诺　C、拒绝承诺　D、新要约 　　21、《固体废物污染环境防治法》对固体废物污染环境的防治做了详细规定，如、产生排放固体废物的单位和个人，应当采取措施( )对环境的污染。 　　A、防止或杜绝　B、防止渗漏　C、防止流失　D、防止或减少 　22、某项目在施工过程中，建设单位没有筹措到资金，未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于( )。 　　A、合法行为　　B、自然事件　　C、违法行为　　D、社会事件 　　23、环境影响评价文件中的环境影响报告书或者环境影响报告表，应当由具有相应环境影响评价资质的机构编制。该机构( )。 　　A、由环境保护行政主管部门指定　B、由项目的有关审批部门指定 　　C、由建设行政主管部门指定　D、由建设单位依法确定 　　24、下列不属于当事人申请仲裁必须符合的条件的是( )。 　　A、有仲裁协议　　B、有具体的仲裁请求和事实、理由 　C、有充足的证据　　D、属于仲裁委员会的受理范围 　　25、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 或者合同约定的质量要求的，应当报告( )要求设计单位改正。 　　A、工商行政主管部门　B、所在地人民政府　C、建设项目投资单位　D、建设单位 　　26、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是( )。 　　A、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务　源自建设工程教育网 　　B、评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处 　　C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 　　D、评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 　　27、建筑工程一切险的保险费率通常要根据( )确定。 　　A、风险的大小　　B、保险标的　　C、投保人身份　　D、被保险人身份 　　28、承包建筑工程的单位应当在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。但两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照( )承揽工程。 　　A、资质等级较高的单位的业务许可范围　　B、重新评定的资质业务许可范围 　　C、联合承包的各方在各自的资质范围　D、资质等级低的单位的业务许可范围 　 　29、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为( )。 　　A、6个月　　B、1年　C、3年　D、5年 　　30、下列选项中构成承诺的是( )。 　　A、甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容 　　B、甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容 　　C、甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，但是乙却没有如期作出答复 　　D、甲按照某公司的广告致电该广告公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货上门，同时收取货款 　　31、为了防止地下水污染，《水污染防治法》规定，人工回灌补给地下水，不得( )。 　A、混合开采地下水　B、恶化地下水质　C、使用无防渗措施的沟渠　D、倾倒含有毒物质的废水 32、下列关于合同无效的表述中，错误的是( )。 A、损害国家、集体或者第三人利益　　B、以合法形式掩盖非法目的 　　C、损害社会公共利益 　D、违反法律、行政法规的强制性规定 　　33、下列关于合同生效的时间说法不正确的是( )。 　　A、一般说来，依法成立的合同，自成立时生效　　B、书面合同自当事人双方签字或盖章时生效 　　C、附解除条件的合同，自条件成就时生效　　D、附生效条件的合同，自条件成就时生效 　　34、( )是指权利人对自己的所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 　　A、自物权　　B、他物权　　C、用益物权　　D、担保物权 　　35、当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由( )或者共同委托仲裁委员会主任指定。 　　A、一方当事人选定　　B、当事人共同选定　C、仲裁委员会选定　　D、行政主管部门选定 　　36、下列有关工程建设活动火灾预防的规定错误的是( )。 　　A、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志 　　B、在设有车间或者仓库的建筑物内，已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决 　　C、禁止非法携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐交通工具 　　D、禁止使用明火作业 　　37、调解，是指建设工程当事人对法律规定或者合同规定的权利、义务发生纠纷，( )依据一定的道德和法律规范，使双方自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。 　　A、第三人　　B、业主　　C、施工企业法人　　D、双方当事人 　　38、在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，( )。 　　A、被代理人独自向第三人承担责任　　B、代理人独自向第三人承担责任 　　C、第三人自己承担损失　　D、被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任 　　39、我国二级建造师执业资格的注册办法由( )制定。 　　A、建设部　　B、省、自治区、直辖市建设行政主管部门　C、建设部授权机构　　D、国务院 　　40、根据《劳动法》，劳动合同期满劳动合同即行( )。 　　A、中止　　B、终止　　C、中断　　D、废除 　　多项选择题 　　1、建设单位有()行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上，4%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。 　　A、未组织竣工验收，擅自交付使用的　　B、验收不合格，擅自交付使用的 　　C、对不合格的建设工程按照合格工程验收的 D、明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的　　E、任意压缩工期的 2、经注册的建造师发生下列哪种情况下，由原注册管理机构注销注册( )。 　A、不具有相应的民事行为能力　　B、受到刑事处罚　　C、因过错发生工程建设质量安全事故　 　 D、脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年　　E、严重违反职业道德 　　3、不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，依照有关规定，被责令改正，处10～20万元的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任的主体包括( )。 　　A、建设单位　　B、勘察单位　C、设计单位　D、施工单位　E、监理单位 　　4、合同变更的的条件有( )。 　　A、当事人之间已经存在合同关系　　B、合同变更必须有当事人的变更协议 　　C、原合同内容发生变化　D、原合同无效或者被撤销　E、合同变更必须按照法定的方式 　　5、( )是工程建设中承担民事责任的方式、 　A、停业整顿　B、停止侵害　C、排除妨碍　D、消除危险　E、返还财产 　　6、建造师的执业范围包括( )。 　　A、担任建设工程项目施工的项目经理　　B、从事其他施工活动的管理工作 　C、国务院各部委规定的其他业务　D、法律、行政法规规定的其他业务 　　E、国务院建设行政主管部门规定的其他业务 　　7、承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚的，( )。 　　A、没收违法所得，违法所得在0.5万元以上的，并处违法所得2倍以上，5倍以下的罚款 　　B、没收违法所得，违法所得在0.5万元以下的，并处违法所得1倍以上，3倍以下的罚款 　　C、没有违法所得或者违法所得不足0.5万元的，单处或者并处0.5～2万元的罚款 　　D、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处0.5～5万元的罚款 　　E、给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任 　　8、根据《劳动法》，劳动合同应当具备以下条款( )。 　　A、劳动合同期限　　B、工作内容　C、劳动保护和劳动条件　D、试用期限　E、劳动纪律 　　9、下列说法正确的是( )。 　　A、开标的时间由招标人与投标人协商确定 　　B、评标委员会的名单应当在招标文件中载明，以体现公开的原则 　　C、评标委员会的成员为5人以上单数 　　D、开标的地点应当为招标文件中预先确定的地点 　　E、开标时，由投标人或其委托的公证机构检查并公正 　　10、物权的保护包括(　　)。 　 A、请求确认物权　　B、请求给予刑罚处罚　C、请求排除妨碍 D、请求返还原物　E、请求损失赔偿 　　11、违反建筑法规定，( )，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。 　A、未取得施工许可证　B、承包单位不具有相应资质条件的　C、承包单位不具有施工条件的 　　D、开工报告未经批准擅自施工的　E、不具有开工条件的 　12、下列关于仲裁的表述中，( )符合法律规定。 　　A、当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员也可予受理 　　B、仲裁委员会应当由当事人协议选定 　C、当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外 　　D、一方当事人因另一方当事人的行为或者其他原因，可能使裁决不能执行或者难以执行的，可以申请财产保全 　　E、仲裁机构由双方协商，不受地域限制 　　13、同时具备( )条件时，应该承担违约责任。 　A、有违约的事实　B、给当事人一方造成损失　C、当事人一方有过错　D、A和B之间有因果关系 　　E、以赔偿为其主要特点 14、我国建设工程纠纷处理的基本形式有( )。 　A、诉讼　B、调解　C、斡旋　D、和解　E、仲裁 　　15、安全生产监督检查人员的现场处理权包括( )。 　A、现场调查取证权　B、对安全生产违法作业当场纠正权 　　C、查封、扣押行政强制措施权　D、责令紧急避险权　E、依法行政处罚权 　　16、为了防止地表水污染，我国《水污染防治法》对防止地表水污染作出了( )等规定。 　　A、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液 　　B、禁止在水体清洗装贮过油类或有毒污染物的车辆和容器 　　C、禁止企业利用渗坑、渗井、裂隙和溶洞倾倒含有毒物质的废水，含病原菌废水和其他废弃物 　　D、禁止向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物 　E、禁止企业在无良好隔渗地层，使用无防渗措施的沟渠，坑塘输送或存贮含有毒废水、含病原体废水 　　17、下列哪些属于民事法律关系的终止( )。 　A、自然终止　B、自愿终止　C、条件终止　D、协议终止　E、违约终止 　　18、甲乙两人签订一份钢材 买卖合同 二手车买卖合同 免费下载二手设备买卖合同协议免费下载房屋买卖合同下载房屋买卖合同免费下载车位买卖合同免费下载 ，约定甲应于2003年10月20日交货，乙应于同年10月30日付款。乙在10月20日前发生的下列情况( )，甲可以依法中止履行合同。 　A、经营状况不理想　B、转移财产以逃避债务　C、在其他合同的履行中丧失诚信 　　D、丧失履行能力　　E、抽逃资金以逃避债务 19、超越本单位资质等级承揽工程的，责令( );情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。 　A、停止违法行为　B、处以罚款　C、可以责令停业整顿　D、降低资质等级 　　E、可以并处以5万元以上，30万元以下的罚款 　　20、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救的,或者在事故调查处理期间擅离职守或逃匿的，则应承担的法律责任是( )。 　A、警告　　B、降职、撤职　C、对逃匿的处15日以下拘留　D、没收财产 　E、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任 21、分期建设、分期投产使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当( )。 　A、分期建设　B、分期验收　C、分期规划　D、分期投产使用　E、集中验收 　　22、承包单位( )，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。 　A、将建筑工程肢解发包的　B、将承包的工程转包的　C、违反建筑法规定进行分包的 　　D、在工程发包中有索贿、受贿和行贿的　　E、在工程承包中有索贿、受贿和行贿的 　　23、行政处分是指由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有( )、降薪、撤职、开除等。 　　A、警告　　B、记过　C、记大过　D、降职　E、留党察看 　　24、工程建设标准根据内容不同可分为( )。 　A、设计标准　B、施工及验收标准　C、技术标准　　D、经济标准　　E、建设定额 　　25、关于工程发包，如下表述正确的是( )。 A、提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包 B、禁止建筑工程的发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位 　　C、建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位 　　D、应当由一个承包单位完成的建筑工程可以肢解成若干部分发包给几个承包单位 　　E、只能将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项发包给一个工程总承包单位 　　26、根据《安全生产法》的规定，下列叙述中( )是生产经营单位主要负责人的安全生产职责。 　A、建立、健全本单位安全生产责任制　　B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 C、保证本单位安全生产投入的有效实施　D、为从业人员缴纳保险费　E、及时、如实报告生产安全事故 　　27、关于建筑工程一切险的保险期，下列说法正确的有( )。 　　A、建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准 　B、建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前，工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准 C、无论地基是否在保险范围内，开工日均不包括打地基在内 D、施工机具保险自其卸放于工地之日起生效 　E、保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日 　　28、某公司办公楼扩建项目招标，根据招标投标法关于联合体投标的规定，下列说法正确的是( )。 　　A、甲单位资质等级不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标 　　B、乙、丙两家公司组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议 　　C、丁、戊两家单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人 　　D、己、庚两家单位构成联合体，他们就签订的共同投标协议各自对招标人承担责任 　　E、辛、壬两家单位构成联合体，两家单位对招标人承担连带责任 　　29、投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是( )。 　A、中标无效　B、有关单位和责任人应当承担相应的行政责任或刑事责任　C、吊销营业执照 　　D、重新招标　E、如果给他人造成损失的，有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任 　　30、根据我国仲裁法和民事诉讼法的规定，出现下列( )情形时，人民法院对仲裁裁决不予执行。 　A、载有仲裁条款的合同被确认无效　　B、一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销仲裁裁决 　C、仲裁裁决书认定事实的主要证据不足　D、仲裁庭的组成违反法定程序　　E、没有达成仲裁协议 单项选择题 　　1、合同无效或者被撤销并不影响合同中独立存在的有关( )的条款的效力。 　A、违约责任　B、价款或酬金　C、数量与质量　D、解决争议方法 　　2、下列选项中，( )不是专利权的客体。 　　A、发明　B、实用新型　C、外观设计　D、商标 　　3、下列关于合同标的的表述中，错误的是( )。 　　A、合同标的是合同主体双方的权利义务共同指向的对象　B、合同标的是合同法律关系的客体 　　C、某工程建材购销合同的标的是建材，即物　D、某工程施工合同的标的是该工程本身，即物 　　4、( )，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。 　A、建设项目竣工后　B、建设项目完工后　C、建设项目使用后　D、建设项目设计后 　　5、不可抗力事件发生后，当事人一方应当( )，这是当事人的首要义务。 　　A、向对方提出索赔　B、及时通知对方　C、搜集免责的证据　D、采取措施，减少损失 　　6、建设工程纠纷当事人如果不服从第一审人民法院判决，可以上诉至( )。 　A、最高人民法院　B、中级人民法院　C、上一级人民法院　D、人民检察院 　　7、在关于投标的禁止性规定中，招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍属于( )。 　　A、投标人之间串通投标　B、投标人与招标人之间串通投标 　　C、投标人以行贿的手段谋取中标　　D、投标人以非法手段骗取中标 　　8、当事人以房地产进行抵押，抵押合同( )之日起生效。 　　A、签字盖章　B、到主管部门登记　C、债务人不履行债务　D、主合同生效 　　9、根据《招标投标法》的有关规定，( )应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。 　　A、招标人　B、评标委员会　C、工程所在地建设行政主管部门　D、工程所在地县级以上人民政府 　　10、在工程施工中由于( )原因导致工期延误，承包方应该承担违约责任。 　　A、承包方的设备损坏　B、不可抗力　C、工程量变化　D、设计变更 　　11、根据《保险法》，( )是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。 　　A、投保人　B、受益人　C、保险人 D、被保险人 　　12、建设工程勘察设计管理条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书、资格证书的行政处罚，( );其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依据法定职权范围决定。依照本条例规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 　　A、由建设行政主管部门　B、由其他有关部门依据法定职权范围决定 　　C、由颁发资质证书、资格证书的机关决定　D、由工商行政管理部门决定 　　13、抵押将限制的是财产的( )。 　　A、占有权　　B、使用权　　C、收益权　　D、处分权 　　14、根据《公司法》，有限责任公司经营规模较大的，应设立监事会，其成员不得少于( )。 　　A、3人　　B、5人　C、7人　D、9人 　　15、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行( )。 　　A、指定购买　　B、合约购买　　C、招标　　D、关联交易 　　16、行政处罚是指由国家行政机关或授权的企事业单位、社会团体，对( )违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁，主要有警告、罚款;没收违法所得、没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;行政拘留等。 　　A、政府职能部门　　B、危害行为　C、公民和法人　D、单位负责人 　　17、( )是违约责任产生的根本原因。 　　A、欺诈行为　B、胁迫行为　　C、违法行为　D、违约行为 　　18、权利主体因其他主体的行为而使权利不能实现时有权要求( )加以保护并予以制裁。 　A、国家机关　　B、国家审判机关　C、国家行政机关　D、国家权力机关 　　19、生产经营单位未与承包单位、( )签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停产停业整顿。 　　A、发包单位　　B、建设单位　　C、承租单位　　D、施工单位 　　20、发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对( )和其他责任人员依法给予行政处分。 A、直接负责的主管人员B、建设单位的主管人员C、勘察设计单位的主管人员　D、施工单位的主管人员 　　21、缔约过失责任是基于对诚实信用原则在当事人之间产生的一种义务的违反而应当承担的法律责任。对此特定义务性质的表述错误的是( )。 　A、合同前义务　B、合同义务　　C、法定义务　D、附随义务 　　22、( )是指权利人对自己的所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 　A、自物权　B、他物权　　C、用益物权　D、担保物权 　　23、某建设单位的从业人员甲不服从管理，在下列( )情况下，甲应先由单位给予批评教育，并依照有关规章制度给与相应的处分。 　　A、违反安全生产规章制度或者操作规程的　　B、擅离职守或者逃匿的 　　C、未与承包单位签订专门的安全生产管理协议的 　D、未与承包单位在承包合同中明确各自的安全生产管理职责的 　　24、下列行为中，不能引起债的法律关系产生的是( )。 　　A、一建设单位向若干施工企业发出招标公告 　　B、某企业在银行取款时，由于银行工作人员疏忽，多支付其2万元 　　C、某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁 　　D、建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管 　　25、下列不属于当事人申请仲裁必须符合的条件的是( )。 　　A、有仲裁协议　B、有具体的仲裁请求和事实、理由　C、有充足的证据 　　D、属于仲裁委员会的受理范围 　　26、建造师经( )后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。 　A、备案　B、审核　C、注册　D、批准 　　27、根据《公司法》，有限责任公司董事的任期由公司章程规定，但每届任期不得超过( )。 　A、3年　　B、4年　　C、5年　　D、7年 　　28、某施工企业未完成施工之际，恰好遭遇地震，导致在建工程坍塌，从而引起工程纠纷。在这一事件中，引起法律关系产生的情况属于( )。 　　A、社会事件　　B、法律事件　　C、法律行为　D、意外事件 　　29、人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合条件的，即立案，并于立案之日起()内将起诉副本发送到被告。 　A、7日　B、5日　C、15日　　D、30日 　　30、法律关系的产生，是指法律关系的主体之间形成了一定的( )关系。 　　A、权利和义务　　B、合同　　C、契约　　D、协议 31、《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经( )。 　A、已签订委托监理合同　B、确定建筑施工企业　C、取得建设工程规划许可证 　D、办理工程质量、安全监督手续 　　32、下列合同中，属于无效合同的是( )。 　A、主体的权利、义务明显不公平的合同　B、条款不完整的合同 　C、条款内容有矛盾的合同　D、损害社会公共利益的合同 　33、关于共同投标协议的说法中错误的是( )。 　　A、共同投标协议属于合同关系　　B、共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议 　　C、共同协议不应同投标文件一并提交招标人 　　D、联合体内部各方通过共同投标协议明确约定各方在中标后要承担的工作和责任 　　34、取得建造师执业资格，未经( )的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。 　A、备案　B、审核　　C、注册　D、批准 　　35、下列何种情形下仲裁协议不必然无效、可由当事人进行补充协议的情形是( )。 　　A、约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的 　　B、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议 　　C、对仲裁事项或仲裁委员会没有约定的 　　D、一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的 　　36、根据《公司法》，有限责任公司的董事会是由股东会选举产生的董事组成的业务执行机关，其成员为( )人。 　　A、1～9　　B、3～9　　C、3～13　　D、5～9 　　37、建筑工程一切险的保险费率通常要根据( )确定。 　　A、风险的大小　B、保险标的　C、投保人身份　D、被保险人身份 　　38、价款或者报酬不明确的，且双方不能达成补充协议，也无法按照合同有关条款或者交易习惯确定，则应按照( )履行。 　　A、履行合同时履行地市场价格　　B、订立合同时履行地政府指导价格 　　C、订立合同时履行地市场价格　　D、履行合同时合同订立地的市场价格 　　39、专利权的客体不包括( )。 　A、发明　B、技术进步　C、实用新型　D、外观设计 　　40、根据我国仲裁法的规定，下列选项中关于仲裁机构组织性质的表述哪些是正确的是( ) 　A、属民间性组织，独立于行政机关　源自建设工程教育网 　　B、属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局 　　C、属民间性质，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关 　　D、属民间性质组织，但各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系 　　多项选择题 　　1、《合同法》规定、合同的主要内容包括标的、数量、质量、价款或报酬及( )等。 　　A、违约责任　　B、争议的解决方式　　C、履行期限、地点、方式 　　D、权利及义务　　E、担保方式 　　2、第二审人民法院对上诉案件，经过审理，可按照下列( )情形，分别处理。 　　A、驳回上诉，维持原判　B、进行调解　　C、驳回起诉　D、依法改判 E、撤销原判，发回重审 　　3、下列哪些属于民事法律关系的终止( )。 　　A、自然终止　B、自愿终止　C、条件终止　D、协议终止　E、违约终止 　　4、下列原则中，《合同法》的重要基本原则包括( )。 　A、遵守法律　　B、等价有偿　C、不扰乱社会经济秩序　D、公开审判　E、不损害社会公共利益 　　5、违反建设工程质量管理条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，( )。 　　A、责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款 　　B、责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款 　　C、造成损失的，依法承担赔偿责任 　　D、造成损失的，依法承担连带赔偿责任 　　E、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书 　　6、债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有( )。 　A、保管合同　　B、运输合同　C、借款合同　D、加工承揽合同　E、居间合同 　　7、下列关于抵押说法正确的有( )。 　　A、抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，只需要通知抵押权人 　　B、转让抵押物和价款明显低于其价值的，抵押权人可以不允许抵押人转让 　　C、抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭 　　D、抵押人转让抵押物所得的价款归抵押人所有 　　E、抵押权因抵押物灭失而消失，因灭失所得的赔偿金应作为抵押财产 　　8、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中( )是建设单位安全生产管理的主要责任和义务。 　　A、向施工单位提供有关资料　B、不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求 　　C、不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资 　　D、及时报告安全生产事故隐患　源自建设工程教育网　　E、保证安全生产投入 　　9、根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中( )属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。 　　A、制定消防安全制度　　B、制定消防安全操作规程 　　C、对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签 　　D、不在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 　E、实行防火安全责任制 　　10、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救的,或者在事故调查处理期间擅离职守或逃匿的，则应承担的法律责任是( )。 　　A、警告　B、降职、撤职　　C、对逃匿的处15日以下拘留　D、没收财产 　　E、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任 　　11、招标活动的基本原则有( )。 　　A、公开原则 B、公平原则　C、平等互利原则　　D、公正原则　E、诚实信用原则 　　12、下列哪些情况属于在评标过程中应作为废标处理的是( )。 　　A、以虚假方式谋取中标　　B、低于成本报价竞标 　　C、不符合资格条件或拒不对投标文件澄清、说明或改正 　　D、未能在实质上相应的投标　　E、联合体投标未附联合体各方共同投标协议 　　13、建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向( )办理工程报建登记手续。 　　A、建设行政主管部门　B、建设行政主管部门授权的部门　C、县级以上人民政府 　　D、县级以上人民政府授权的部门　E、建筑业协会 　　14、下列选项中( )是《安全生产法》规定的安全生产从业人员的义务。 　A、自觉遵规的义务　　B、自觉学习安全生产知识的义务　C、服从指挥的义务 　　D、危险报告义务　　E、对本单位的安全生产工作提出建议的义务 　　15、建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，则应承担相应的法律责任，下列表述中错误的是，责令改正，( )。 　　A、并处以5～10万元的罚款　B、并处以10～20万元的罚款 　　C、并处以20～50万元的罚款　　D、并处以30～60万元的罚款 　　E、并处以50～100万元的罚款 　　16、工程建设标准根据属性不同可分为( )。 　　A、管理标准　　B、财务标准　C、技术标准　　D、经济标准　　E、工作标准 　　17、违反建设工程安全生产管理条例的规定，对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的、对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的,县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，应承担的法律责任是( )。 　　A、经济责任　B、民事责任　C、行政责任　D、刑事责任　E、法律责任 　　18、安全生产费用的专款专用是指施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用应当用于( )。 　　A、施工安全防护用具的采购和更新　　B、安全施工措施的落实 　　C、职工安全生产事故的赔偿　D、安全生产条件的改善　　E、安全生产事故的调查 　　19、关于建筑工程一切险的保险期，下列说法正确的有( )。 　　A、建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准 　　B、建筑工程一切险自工程开工之日或在开工之前，工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准 　　C、无论地基是否在保险范围内，开工日均不包括打地基在内 　　D、施工机具保险自其卸放于工地之日起生效 E、保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日 　　20、一级建造师应具备的执业技术能力包括( )。 　A、具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有丰富的施工管理专业知识 B、能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定 　　C、具有丰富的施工管理实践经验和资历，有较强的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产 　　D、接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平 　　E、有一定的外语水平　源自建设工程教育网 　　21、债权债务概括转让的形式有( )。 　A、债权转让　B、债务转移C、合同承担　D、合同变更　E、因企业的合并而发生的债权债务的转移 　　22、根据《劳动法》，劳动者有( )情形之一的，用人单位可随时解除劳动合同。 　　A、在试用期间被证明不符合录用条件　　B、严重违反劳动纪律 　　C、严重违反用人单位规章制度　　D、被依法追究民事责任　　E、被依法追究刑事责任 　　23、下列选项中，( )符合《建设工程安全生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施安全管理的规定。 　　A、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。 　　B、安装、拆卸施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督 　　C、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全说明，办理验收手续并签字 　　D、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，不得继续使用 　　E、检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责 　　24、建设法律关系主体，主要是指参加、管理或监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的( )。 　　A、自然人　　B、法人　　C、其他组织　　D、政党　　E、协会 　　25、违反建筑法规定，( )，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。 　　A、未取得施工许可证　　B、承包单位不具有相应资质条件的 　　C、承包单位不具有施工条件的　　D、开工报告未经批准擅自施工的　　E、不具有开工条件的 　　26、为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，不得与负责审批建设项目环境影响评价文件的( )存在任何利益关系。 　A、环境保护行政主管部门　　B、建设单位　　C、鉴定单位　D、其他有关审批部门　　E、施工单位 　　27、下列选项中，属于建筑工程从业的经济组织包括( )。 　　A、施工单位　　B、勘察单位 C、设计单位　D、建设单位　E、工程监理单位 　　28、根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中( )符合工程监理单位质量责任和义务的规定。 　A、工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务 　　B、工程监理单位不得转让工程监理业务 　　C、工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理 　　D、工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理 　　E、工程监理单位不得与被监理工程的施工承包单位有非正常的联系 　　29、建设工程纠纷仲裁的解决有以下特点( )。 　　A、体现当事人的意思自治　B、裁决的终局性　　C、执行的强制性 　　D、当事人在仲裁过程中对抗的平等性　　E、保密性 　　30、下列合同中，适用《合同法》的是( )。 　　A、保管合同　　B、收养合同　　C、借款合同　　D、委托合同　　E、供用电合同 单项选择题 　　1、未成年人将他人打伤的侵权赔偿责任，应有未成年人的监护人来承担。这属于( )。 　A、违约责任　B、侵权责任　C、转承责任　D、无过错责任 　　2、根据《建筑法》的规定，建设单位向施工许可证发证机关申请延期施工的，每次延期不超过( )。 　　A、1个月　B、2个　　C、3个月　D、6个月 　　3、下列有关合同变更的效力，说法错误的是( )。 　　A、当时人应当按照变更后的合同履行　B、合同的变更不产生追溯力 　　C、合同变更产生追溯力　　D、合同的变更不影响当事人请求损害赔偿的权利 　　4、定金合同属于( )。 　　A、计划合同　　B、主合同　　C、诺成合同　　D、实践性合同 　5、在建设工程法律责任的一般构成要件中，行为没有违法，尽管造成了一定的损害结果，对损害结果( )。 　　A、应当承担法律责任　　B、必须承担法律责任　　C、可以承担法律责任　　D、不承担法律责任 　　6、下列排序符合《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》规定的招标程序的是( )①发布招标公告②资质审查③接受投标书④开标、评标 　　A、①②③④　　B、②①③④　　C、①③④②　　D、①③②④ 　　7、应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。 　　A、建设单位　　B、施工单位　　C、监理单位　　D、设计单位 　　8、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行( )安全生产教育培训。 　　A、一次　　B、两次　　C、三次　　D、四次 　　9、在建设工程安全生产管理基本制度中，( )是对广大建筑干部职工进行安全教育培训，提高安全意识，增加安全知识和技能的制度。 　　A、安全生产责任制度　　B、群防群治制度　　C、安全生产教育培训制度　D、安全责任追究制度 　　10、在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是( )。 　　A、项目总监理工程师 B、项目总工程师　C、施工方项目经理　D、设计方项目经理 　　11、施工企业与材料供应商签订合同时约定违约金为1万元，现材料供应商违约，给施工企业造成损失1.5万元，施工企业要求材料供应商支付( )万元赔偿金。 　　A、2.5　　B、1.5　　C、1　　D、0. 　　12、当事人以房地产进行抵押，抵押合同( )之日起生效。 　　A、签字盖章　　B、到主管部门登记　　C、债务人不履行债务　　D、主合同生效 　　13、( )，要求被审查、验收的单位购买其指定的安全设备、器材或者其他产品的，在对安全生产事项的审查、验收中收取费用的，由其上级机关或者监察机关责令改正，责令退还收取的费用;情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。 　　A、承担安全评价、认证工作的机构　　B、负有安全生产监督管理职责的部门 　　C、生产经营单位的决策机构　D、负责安全检测、检验工作的机构 　　14、承包商与业主签订的施工合同中约定的竣工日期为10月1日。8月1日，承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日，业主依据目前状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了。则( )。 　　A、业主目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任 　　B、业主目前可以要求承包商承担违约责任，但需要承包商明确表示自己不履行合同才可以 　　C、业主目前可以要求承包商承担违约责任　源自建设工程教育网 　　D、业主目前可以要求承包商承担缔约过失责任 　　15、在工程项目的建设过程中，( )最为常见的一种担保方式。 　　A、保证　　B、抵押　　C、留置　　D、定金 　　16、某材料采购方口头将材料采购的任务委托给材料供应方，但是双方没有签订书面合同。供应方将委托采购的材料交给采购方并进行了交验后，由于采购方拖欠材料款引发纠纷，此时应当认定( )。 　　A、双方没有合同关系　　B、合同没有成立　　C、采购方不承担责任　　D、合同已经成立 　　17、下列委托代理行为中，根据法律规定必须要由被代理人和代理人订立书面合同的是( )。 　　A、由代理人代签工程建设合同　　B、由代理人代缴电话费 　　C、由代理人代为交付货物　　D、由代理人代为交付货款 　　18、( )不属于建筑工程的从业人员。 　　A、注册建筑师　　B、注册结构工程师　　C、注册资产评估师　　D、注册建造师 　　19、施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向( )提出要求承担违约责任。 　　A、发包方　B、总包方　　C、甲分包商　　D、监理单位 　　20、照合同的约定，2000年1月1日,承包商收到了材料供应商交付的水泥,经检验不符合合同的约定,则下面说法正确的是( )。 　A、适用于普通诉讼时效　源自建设工程教育网 　　B、如果2月1日至3月1日由于不可抗力导致承包商不能行使请求权，则诉讼时效期间相应的延长一个月 　C、如果2月1日承包商向材料供应商提出索赔要求，则诉讼时效从材料供应商拒绝赔偿之日开始计算 　　D、20年内,承包商一直享有胜诉权 　　21、无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的( )的义务。 A、合理费用及直接损失　B、一切费用及直接损失　C、合理费用及间接损失　D、一切费用及间接损失 　　22、《固体废物污染环境防治法》对固体废物污染环境的防治做了详细规定，如：产生排放固体废物的单位和个人，应当采取措施( )对环境的污染。 　　A、防止或杜绝　B、防止渗漏　　C、防止流失　　D、防止或减少 　　23、无效合同从( )时起就没有法律效力。 　　A、谈判　　B、订立　　C、被确认无效　D、履行 　　24、在《安全生产法》对安全生产从业人员的权利的规定中，安全生产从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施即为( )。 　　A、知情权　　B、拒绝权　　C、紧急避险权　　D、建议权 　　25、无民事行为能力的人只能由其( )代理签订合同，不能自己订立合同，否则合同无效。 　　A、权利人　　B、完全民事行为能力人　　C、法定代理人　　D、善意相对人 　　26、对试车考核期的保险责任一般不超过( )个月。 　　A、1　　B、3　　C、6　　D、9 　　27、建筑工程一切险的保险金额按照不同的( )确定。 　　A、保险人　　B、被保险人　　C、保险标的　　D、投保人 　　28、甲公司与乙公司组成联合体投标，则关于甲公司和乙公司的说法正确的是( )。 　　A、可以签订共同投标协议，也可以不签订 　　B、中标后，由资质较高的公司代表联合体与发包人签订合同 　　C、如果联合体对外负有债务，则债权人可以要求甲公司承担全部债务 　　D、如果联合体对外负有债务，则甲公司可以以自己与乙公司有对债务分担的约定拒绝向债权人承担全部债务 　　29、违反建设工程勘察设计管理条例规定，( )从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得2倍以上，5倍以下罚款;给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 　　A、虽经注册，却没在勘察、设计许可的范围内　 　B、虽经注册，但没在注册登记许可的范围内 　　C、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义 　　D、虽经注册，却没在其资质等级许可的范围内 　　30、涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由( )负责特种设备安全监督管理的部门制定。 　A、建设部　　B、国务院　　C、建设行政主管部门　　D、安全监督部门 　　31、( )负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。 　　A、国务院建设主管部门　　 B、国务院安全生产监督管理部门 　　C、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 　　D、省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门 　　32、合同中关于( )的条款的效力具有相对独立性，不受合同无效、变更或者终止的影响。 　　A、违约责任　　B、解决争议　　C、价款或酬金　　D、数量和质量 　　33、根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期为( )。 　　A、1年　　B、2年　　C、3年　　D、5年 　　34、下列选项中不属于工程法律责任的一般构成要件的是( ) 　　A、有损害事实发生　　B、存在违法行为 　　C、违法行为与损害事实之间有因果关系　　D、不要求违法者主观上有过错 　　35、若李某接受王某的委托从事违法活动，则( )。 A、由李某承担责任　B、由王某承担责任　C、由李某或王某承担责任　D、由王某和李某承担连带责任 　　36、下列选项中，属于要约失效的是( )。 　　A、拒绝要约的通知到达要约人　　B、要约人依法撤回要约 　　C、承诺期限届满，受要约人未作出承诺　　D、受要约人对要约的内容作出实质性变更 　　37、根据我国的有关法律规定，下列错误说法是( )。 　　A、书证应当提交原件　　B、物证必须提供原物 　　C、提交外文书证，必须附有中文译本　　D、人民法院对视听资料应辨别真伪，并结合其他证据审查 　　38、承包单位将承包的工程( )，或者违反《建筑法》规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质的等级;情节严重的，吊销资质证书。 　　A、转包　B、分包　　C、发包　　D、全包 　　39、下列关于合同无效的表述中，正确的是( )。 　　A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同　　B、损害国家、集体或者第三人利益 　　C、以合法形式掩盖非法目的　　D、违反法律、地方性法规的强制性规定 　　40、根据招标投标法的有关规定，下列关于评标委员会的说法正确的是( )。 　　A、每个投标人选择一名专家组成评标委员会，以体现公正性 　　B、评